湖北省人民政府


湖北省人民政府令第311号


　　《湖北省建设工程造价管理办法》已经2007年10月29日省人民政府常务会议审议通过，现予公布，自2008年1月1日起施行。


　　省长罗清泉
　　二○○七年十一月十六日


　　湖北省建设工程造价管理办法


　　第一条为加强建设工程造价管理，规范建设工程造价计价行为，合理确定和有效控制工程造价，维护工程建设各方合法权益，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，结合本省实际，制定本办法。
　　第二条本省行政区域内从事建设工程造价活动，适用本办法；依法必须进行招标的建设工程造价活动，按照本办法的规定实施监督管理。
　　本办法所称建设工程造价，是指建设工程项目从立项到竣工验收并交付使用所需的全部费用。主要包括工程费、工程建设其他费、工程预备费、有关税款和建设期间银行贷款利息、国家规定应当计入工程造价的其他费用等。
　　第三条县级以上建设行政主管部门负责本行政区域内建设工程造价的监督管理工作，具体工作由其工程造价管理机构负责实施。
　　省交通、水利等部门负责本行业工程造价管理工作。各专业工程造价管理机构按照有关专业工程造价管理规定和相关定额标准，做好本行业工程造价管理的具体工作。
　　第四条省级工程造价管理机构应当根据国家有关规定和工程建设规范、标准，制定工程造价的管理制度和计价规则，编制建设工程消耗量指标，为建设工程造价提供计价依据。
　　各级工程造价管理机构应当及时采集并发布人工、材料、施工机械台班的市场价格和工程造价平均指数、价格变化趋势等造价信息，为各类建设工程造价提供计价参考。
　　第五条依法必须进行招标的建设工程必须采用国家和省现行的建设工程造价计价依据。禁止建设工程参与各方当事人相互串通、高估冒算牟取非法利益。
　　建设工程造价的计价依据主要包括工程投资估算指标、工期定额、概算定额、预算定额（统一基价表与估价表）、费用定额、施工机械台班费用定额及补充定额、国家和省规定的其他计价依据。
　　第六条建设工程投资估算应当按照工程计价依据并参考建设期价格、利率、汇率变化等进行编制。
　　第七条建设工程设计概算应当在投资估算的控制下，按照概算编制原则和工程计价依据进行编制。经批准的设计概算作为投资和造价控制的主要依据，未经项目审批部门批准，不得突破。
　　第八条建设工程施工图预算应当在批准的设计概算范围内，由注册造价工程师或者具有相应资格的造价员，依据经审定批准的施工图、施工组织设计方案、计价依据以及有关规定进行编制。
　　第九条建设工程计价方式可采用工程量清单计价办法或定额计价办法，并根据有关法律、法规规定在招标文件中明确。但两种计价办法不能在同一工程项目中混合使用。
　　第十条发包人和承包人应当依法签订书面的《建设工程施工合同》。依法必须进行招标的建设工程，合同价和中标价应当一致。合同价款在合同中约定后，任何一方不得擅自改变，并不得在合同之外另行订立与合同实质内容不一致的其他协议。
　　第十一条《建设工程施工合同》应当按照国家和省有关规定，对下列工程造价事项做出约定：
　　（一）工程合同价款；
　　（二）预付工程款、拨付工程进度款的数额、支付时限及方式；
　　（三）设计变更、工程量清单错项、漏项、计算错误的认定及工程价款的调整办法、索赔方式、时限要求和相应价款的支付方式；
　　（四）工程质量保证（保修）金的数额、预扣方式及返还时限；
　　（五）工期及工期提前或延后的奖惩办法；
　　（六）设备、材料价格变化等风险承担的范围、幅度及超过约定范围、幅度时工程合同价的调整办法；
　　（七）竣工结算及结算后工程款支付办法与违约责任；
　　（八）安全措施、文明施工和意外伤害保险费用；
　　（九）与履行合同、支付价款相关的担保事项及发生工程计价纠纷的解决方式；
　　（十）双方认为应当约定的其他工程造价事项。
　　第十二条依法必须进行招标的建设工程，发包人和承包人在签订《建设工程施工合同》后7日内，由承包人将合同副本提交县级以上工程所在地工程造价管理机构备案。办理备案时，应当同时提交招标文件、中标通知书、中标人的商务标及中标价的电子数据等资料。
　　施工过程中发包人和承包人双方签订的涉及工程造价调整的补充合同、补充协议应当及时报工程造价管理机构备案。
　　第十三条当合同规定的调整合同价款的情况发生后，承包人应当在14日内将调整原因、金额以书面形式通知发包人，发包人确认调整金额后将其作为追加合同价款，按合同约定办理。发包人收到承包人通知后14日内不予确认也不提出意见，视为已经同意该项调整；若承包人未在规定时间内提出调整报告或者通知发包人，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额，并书面通知承包人。
　　施工合同约定的调整内容所涉及到的工程造价签证，应当是有承包人、发包人双方代表和监理工程师或造价工程师签字的书面材料。
　　第十四条工程竣工结算应当以发包人和承包人签订的《建设工程施工合同》为依据，结合合同约定的合同价款调整内容进行编制。
　　依法必须进行招标的建设工程，竣工结算应当以在工程造价管理机构备案的《建设工程施工合同》为依据，结合合同约定的合同价款调整内容进行编制。
　　第十五条工程竣工后，除发包人与承包人有合同约定外，承包人应当于竣工验收合格之日起28日内，向发包人提交完整的竣工结算文件。
　　第十六条发包人在收到承包人提交的工程竣工结算文件后，有条件的可直接进行审查，或者委托具有相应资质的工程造价咨询企业进行审查，并在规定的期限内提出书面审查意见。逾期未提出审查意见的，视为已经认可。
　　工程造价咨询企业进行工程竣工结算审查，应当客观、公正，并在合同约定的期限内完成。
　　第十七条工程造价咨询企业的初步审查意见应当书面送达发包人和承包人双方。发包人和承包人在收到后15日内，应当反馈同意或修改的意见。逾期无反馈意见的，视为已经认可。
　　第十八条工程竣工结算审查完成后，发包人应当在规定期限内支付工程结算款，不得拖延付款。
　　承包人在取得工程进度款、竣工结算价款后，应当优先支付劳动者工资。
　　第十九条在工程竣工结算活动中发生争议的，由承包人和发包人双方根据计价依据和有关规定协商解决。协商不成的，可向工程所在地工程造价管理机构申请调解处理，也可依照合同约定提请仲裁委员会仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
　　第二十条依法必须进行招标的工程，竣工结算文件经承包人和发包人双方确认后10日内由承包人报工程所在地工程造价管理机构审查备案。审查备案应当提交下列资料：
　　（一）施工许可证；
　　（二）工程结算文件；
　　（三）造价工程师和造价员证书；
　　（四）工程价款支付证明；
　　（五）其他应当提交的资料。
　　第二十一条工程造价管理机构在收到工程竣工结算文件之日起5日内，依据本办法的规定和已备案的《建设工程施工合同》，对竣工结算文件进行备案审查。备案审查的主要内容：
　　（一）工程施工合同中造价条款的履行情况；
　　（二）竣工结算是否按合同的约定进行编制和审核；
　　（三）编审单位和人员的资质、资格是否符合规定；
　　（四）复核国家规定的各项规费缴纳情况。
　　竣工结算文件备案审查符合相关规定的，竣工结算文件予以备案；不符合相关规定的竣工结算文件由当事人在规定的期限内改正。
　　第二十二条工程竣工结算文件未经工程造价管理机构审查备案的，不予办理竣工验收备案。
　　第二十三条工程竣工结算文件经发包人、承包人双方确认和签章后，即作为工程结算价款支付和竣工决算的依据。
　　依法必须进行招标的工程竣工结算文件，经发包人、承包人双方确认、签章并经工程造价管理机构审查备案的，即作为工程结算价款支付和竣工决算的依据。
　　第二十四条从事建设工程造价计价活动的工程造价咨询企业、造价专业人员应当依法取得相应的资质、资格，并应遵守相关执业准则和规范，在规定的范围内从事工程造价活动。
　　第二十五条工程造价咨询企业应当依法开展咨询服务活动，及时、准确地为委托方提供信息资料及有关报告，不得违反有关规定收取费用。
　　第二十六条建设工程造价成果文件的编制单位和负责编制的注册造价工程师、造价员对其编制的工程造价成果文件承担法律责任。
　　第二十七条凡本省建设工程造价成果文件，应当使用符合《建设工程工程量清单计价规范》和本办法规定的计价依据的计算机软件编制。不符合的，不得用于本省工程造价计价活动，工程造价管理机构应当责令其停止使用或者予以修改。
　　第二十八条依法必须进行招标的建设工程违反本办法规定，不按国家和省现行计价依据开展计价活动的，由工程相关的行政主管部门责令改正；拒不改正的，处1万元以上3万元以下的罚款。相互串通、高估冒算牟取非法利益的，对直接责任人处5000元以上2万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
　　第二十九条违反本办法规定，不按规定支付工程款或者不在规定的期限内进行工程结算的，由工程相关的行政主管部门责令改正，并处1万元以上3万元以下的罚款，对直接责任人给予行政处分。
　　第三十条工程造价成果文件编制单位、编审人员违反本办法规定，故意或者因重大过失造成所编审的工程造价成果文件错误，致使发包人或者承包人遭受损失的，应当依法承担赔偿责任，建设行政主管部门将其不良行为记入信用档案，并予以公示；情节严重的，依法注销其资质或执业资格。
　　第三十一条未取得《工程造价咨询企业资质证书》的单位从事工程造价咨询活动的，出具的工程造价成果文件无效，由建设行政主管部门处1万元以上3万元以下罚款。
　　未经注册以造价工程师或造价员名义从事工程造价咨询活动的，所签署或编制的工程造价成果文件无效，由建设行政主管部门处5000元以上2万元以下罚款。
　　第三十二条行政主管部门及其工程造价管理机构必须依照法律、法规及有关规定，对建设工程造价实施监督管理。其工作人员在建设工程造价管理中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
　　第三十三条本办法自2008年1月1日起施行。




浙江省金华市人民政府


金华市人民政府关于印发金华市专利专项资金管理暂行办法的通知
金政发〔2008〕43号
科技　资金　管理　通知
婺城区、金东区人民政府，市政府各部门：
现将《金华市专利专项资金管理暂行办法》印发给你们，请按照执行。



二○○八年五月十二日

　　　　
金华市专利专项资金管理暂行办法

第一条　为大力实施知识产权战略，鼓励发明创造，推动自主创新，促进专利技术和产品开发，加快专利成果转化，根据《浙江省专利保护条例》，设立金华市专利专项资金（以下简称市专利资金），并制定本办法。
第二条　市财政每年安排专利资金300万元，实行专款专用，滚动使用。
第三条　市专利资金主要用于：
（一）国内外专利申请的补助；
（二）专利实施的奖励；
（三）专利宣传、培训、评审等工作经费及专利执法环境建设；
（四）知识产权（专利）试点、示范单位创建及奖励；
（五）专利工作先进单位和个人的奖励。
第四条　凡金华市区范围内的单位和户籍在市区的个人在本市从事专利申请、实施、管理等的，均可申请补助、奖励。一件专利原则上只能享受一次补助。
第五条　补助、奖励的标准：
（一）专利申请补助。申请发明专利、实用新型专利和外观设计专利的，获得授权后每件专利分别给予一次性补助1.5万元、2000元和1000元；获得国外专利授权的，补助标准加倍，每件专利限补助两个国家（或地区）的专利，其中发明专利在省补助两个国家（或地区）之后再补助第三和第四个国家（或地区）的专利。
（二）专利实施奖励。对实施新专利技术(产品)产生显著经济效益的企业，予以奖励。每年评选特等奖2名，各奖励20万元；评选一等奖3名，各奖励10万元；评选二等奖5名，各奖励5万元；评选三等奖8名,各奖励2万元（评选办法另行制定）。
（三）专利示范企业奖励。被认定为国家知识产权（专利）示范企业的，一次性奖励30万元；被认定为国家知识产权（专利）试点企业的，一次性奖励20万元；被认定为省专利示范企业的，一次性奖励10万元；被认定为市专利示范企业的，一次性奖励5万元。
（四）专利工作先进单位和个人的奖励标准根据实际情况另行确定。
第六条　申请市专利资金需报送下列材料：
（一）《金华市专利申请与实施奖励申请表》；
（二）申请人主体资格证明材料；
（三）国家知识产权局（专利局）授予的专利证书及复印件；
（四）申请专利实施奖励的，还应提供专项审计报告及会计报表。
第七条　市专利资金的审批程序：
（一）由申请人填写申请表并附相关材料到市知识产权局办理申请手续。
（二）市知识产权局负责对申请材料进行初步审查，提出审查意见后报市科技局、财政局审核。
（三）市科技局组织专家评审，并与市财政局共同提出专利资金补助、奖励意见，报经市政府同意后，由市科技局、财政局联合发文。获补助、奖励者接通知后，到市财政局办理拨付手续。
（四）专利申请补助在专利获得授权后常年办理，一年分二次补助。
第八条　市科技局、财政局对市专利资金的申请、使用实施监督检查。专利资金申请人、使用人应如实提供有关材料和凭证。发现弄虚作假骗取补助、奖励的，一经查实，取消补助、奖励资格；已获补助、奖励的，资金全额追回，并依法追究相关责任。
第九条　本办法自发文之日起施行。原《金华市专利专项资金管理暂行办法》(金政发〔2004〕53号)同时废止。